Yasiflor Gartenbau - Geschäftsbedingungen

Geschäftsbedingungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Yasiflor GmbH, (inkl. Filialen)

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Yasiflor GmbH können Sie hier downloaden

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Yasiflor GmbH, (inkl. Filialen)

Im ersten Rang: AGB Yasiflor GmbH, einsehbar auf: http://www.yasiflor-gartenbau.ch/ueber_yasiflor_gartenbau/agb.html gefolgt von SIA318und untergeordnet SIA118im 3. Rang. Ohne schriftliche Bestellung der AGB's wird davon ausgegangen, dass diese bekannt und anerkannt sind. Alle vertraglich abgeschlossenen Kaufvertr√§ge, Auftragsbest√§tigungen und Werkvertr√§ge zwischen der Kundschaft als Besteller und der Yasiflor GmbH als Verk√§ufer und/oder Dienstleister unterliegen in Bezug auf die Garantiefrist Art.210Abs. 4 und Art.371Abs. 3 des OR, womit mit diesem Vertrag die Garantiezeit ab Fertigstellung der Arbeiten oder Lieferungen der Materialien auf maximal 2 Jahre beschr√§nkt als vereinbart gilt. Eine l√§ngere Garantiezeit wird ausdr√ľcklich wegbedungen. In Bezug auf die Begr√ľnung (Ansaaten und Bepflanzungen) erlischt die Garantie mit dem Anwachsen der Pflanzen oder dem ersten Rasenschnitt, allerdings bei Bepflanzungen sp√§testens nach 6 Monaten nach Fertigstellung der Arbeiten. Wird die Pflege der Begr√ľnung nicht an den erstellenden Unternehmer/Dienstleister zus√§tzlich in Auftrag gegeben, erlischt jegliche Garantie auf die Begr√ľnung. Ein erkannter Mangel muss umgehend nach Erkennung schriftlich bei der Yasiflor GmbH gemeldet werden. Ohne sofortige Mangelanzeige erlischt jegliche Garantie.

Materialhandel und Materialbez√ľge:

(Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Yaisflor Gartenbau GmbH stehen bei jedem Kauf-/Verkaufvertrag,  Werkvertrag und jeder Auftragsbestätigung entgegen jeglichen SIA-Normen, VSS-Normen, OR, ZGB usw. im ersten Rang).

Fehlen bestimmte Regelungen in diesen allgemeinen Gesch√§ftsbedingungen, weichen von anderen Normen und Gesetzen ab, widersprechen sich oder haben einen anderen Wortlaut, so gelten erstens diese Gesch√§ftsbedingungen folgend die n√§chst g√ľltige Norm usw. in Reihenfolge des¬† in Werkvertrag/Auftragsbest√§tigung, Kauf- oder Verkaufsvertrag abgemachten Wortlaut/Reihenfolge.

Sind gewisse Punkte dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht durchsetzbar, gelten alle Vertragspunkte gleichwohl und es können nur die mangelhaften Punkte, laut oben ersetzt werden.

Die Ware bleibt solange Eigentum der Yasiflor GmbH, bis die Verg√ľtung des gesamten Preises erfolgt ist. Die Ware gilt ab Werk des Herstellers oder Hauptgesch√§ft der Yasiflor GmbH an den K√§ufer als √ľbergeben. Frachtsch√§den sind bei der Speditionsfirma direkt zu reklamieren. Reklamationen k√∂nnen schriftlich innert 5 Tagen nach Erhalt der Ware, beim Hauptsitz der Yasiflor GmbH, unter genauer Beschreibung des Schadens, unter Angabe der Bestellnummer erfolgen. Sp√§ter eintreffende Meldungen werden nicht mehr akzeptiert. Frachtkosten und Porto gehen zu Lasten des Bestellers. Ohne spezielle Anfrage des Bestellers betreffend dieser Kosten, wird ein marktgerechtes Speditionsunternehmen oder die Post zu markt√ľblichen Preisen beauftragt. Es besteht bei Pflanzen und Holz im Garten die M√∂glichkeit, die Ware in Schwarzenburg, nach telefonischer Voranmeldung, abzuholen. Spielger√§te, Pflanzengef√§sse und Betonprodukte werden in jedem Fall direkt zur Kundschaft geliefert (unter Kostenfolge). Frachtkosten f√ľr Betonprodukte: Bis 3 t Fr 300.-pro Fuhre. Bis 6 to 200.- pro Fuhre. Bis 8 to Fr. 100.- pro Fuhre. Ab 8 to frei Haus des Bestellers (Die Zufahrt mit einem LKW breiter als 2.30 m und eine Wendem√∂glichkeit muss vorhanden sein; andernfalls wird die Ware am n√§chst m√∂glichen Ort abgeladen. Kranablad pro Tonne Fr. 15.-. Paletten werden mit Fr. 15.- / Stk. verrechnet und k√∂nnen f√ľr Fr. 13.- / Stk., in Schwarzenburg bei Yasiflor GmbH, oder in anderen Baum√§rkten retourniert werden. Holzprodukte unter Fr. 5000.- Frachtkosten nach Aufwand (Offerte vor Lieferung). Die Bearbeitungsgeb√ľhr f√ľr Rechnungen unter 100.- Fr. wird mit¬† 20.- in jedem Fall erhoben.

Bei Holz im Garten werden zus√§tzlich 2% vom Warenwert als LSVA-Zuschlag verrechnet.¬† Spielger√§te laut Verrechnungskosten Herstellerfirma. Lieferfristen: Normalerweise wird die Ware innert 10 Arbeitstagen beim Empf√§nger eintreffen. Nicht Lagerware wird normalerweise innert 20 Arbeitstagen eintreffen. Versp√§tete Lieferungen berechtigen nicht zu R√ľckgabe oder Preiserm√§ssigungen. Die Ware wird geliefert solange Vorrat. Allf√§llige Preiserh√∂hungen des Herstellers werden unter Voranmeldung dem Besteller verrechnet. Rechnungen die nicht termingerecht oder nicht vollst√§ndig beglichen werden, werden unter Kostenfolge von Fr. 30.- pro Mahngang und unter Verzugszins ab erstem Verfallstag mit einem Zinssatz von 9% nachbelastet. Waren die bestellt werden, werden von uns beim Besteller sofort mit einem Email als Bestellung best√§tigt. Bis Bruttowert von Fr. 2000.-, k√∂nnen 30 % in WIR bezahlt werden. Bei Betr√§gen √ľber Fr. 2000.-, Anteil nach vorheriger Absprache. Zahlungsarten: - Per Nachnahme ‚Äď Rechnung zahlbar innert 10 Tagen ‚Äď Bei Bestellungen ab Bruttowarenwert √ľber Fr. 500.- sind 30% Anzahlung zu leisten, Restzahlung nach Erhalt der Ware, per Nachnahme, oder Rechnung innert 10 Tagen zahlbar. Die allgemeinen Gesch√§ftsbedingungen der Yasiflor GmbH k√∂nnen via E-Mail bestellt werden, info@yasiflor.ch. Die allgemeinen Gesch√§ftsbedingungen der Yasiflor GmbH haben Ihre G√ľltigkeit im ersten Range. Pflanzenbestellungen unter Fr. 500.- m√ľssen in Schwarzenburg abgeholt werden oder nach Absprache. Pflanzenlieferungen werden haupts√§chlich in den Monaten April/Mai/Juni/September und Oktober ausgef√ľhrt. Andere Termine nach Absprache. Bei Betonprodukten werden nur ganze Paletten geliefert. Bei normalen, 6 cm dicken Verbundsteinen kann pro m2 mit 135 kg gerechnet werden. Auf einer Palette befinden sich normalerweise 1l,52m2. Farbabweichungen im kleinen Rahmen oder Schwundrisse bei Holzartikeln berechtigen nicht zu Reklamationen, Impr√§gnierungsflecken verschwinden innert ~3 Monaten und berechtigen nicht zu Reklamationen. Farbabweichungen bei Betonprodukten, oder kleine Rostflecken von Gebinden, berichtigen nicht zu Reklamationen. Einbau- und Verlegeanleitungen der Hersteller von Beton- und Holzprodukten sind verbindlich und k√∂nnen bei der Yasiflor GmbH nach Bedarf bestellt. Wir verweisen ausdr√ľcklich auf die Herstellerinformationen, welche in jeder Weise als verbindlich gelten.

Dienstleistungen, Erstellungen und Produkte/Fabrikate:

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Yasiflor Gartenbau GmbH (Hauptsitz und Filialen).

(Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Yaisflor Gartenbau GmbH stehen bei jedem Kauf-/Verkaufvertrag,  Werkvertrag und jeder Auftragsbestätigung entgegen jeglichen SIA-Normen, VSS-Normen, OR, ZGB usw. im ersten Rang).

Fehlen bestimmte Regelungen in diesen allgemeinen Gesch√§ftsbedingungen, weichen von anderen Normen und Gesetzen ab, widersprechen sich oder haben einen anderen Wortlaut, so gelten erstens diese Gesch√§ftsbedingungen folgend die n√§chst g√ľltige Norm usw. in Reihenfolge des¬† in Werkvertrag/Auftragsbest√§tigung, Kauf- oder Verkaufsvertrag abgemachten Wortlaut/Reihenfolge.

Sind gewisse Punkte dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht durchsetzbar, gelten alle Vertragspunkte gleichwohl und es können nur die mangelhaften Punkte, laut oben ersetzt werden.

Zahlungsmodalitäten:
Sofern keine  anders lautende Bedingungen im Werkvertrag/der Auftragsbestätigung vereinbart worden sind:

Die Bearbeitungsgeb√ľhr f√ľr Rechnungen unter 100.- Fr. wird mit 20.- in jedem Fall erhoben.

Der Rechnungsbetrag ist in Schweizer Franken zu bezahlen. Der Rechnungsbetrag ist bei Aufträgen bis 5'000.- Fr. innert 10 Tagen zu begleichen. Bei Aufträgen ab

5'000.- Fr. sind 30% des Auftragsbetrages sp√§testens 10 Tage nach Erhalt der 1. Akontorechnung zusammen mit der Auftragsbest√§tigung/des Werkvertrages, ungek√ľrzt zu verg√ľten.

Weitere 60% sind in der Mitte der Ausf√ľhrungszeit, 10 Tage nach Erhalt der 2. Akontorechnung, ungek√ľrzt zu verg√ľten. Die restlichen 10%des Auftragsbetrages sind innert 10 Tagen nach Erhalt der Schlussrechnung, ungek√ľrzt, zu verg√ľten. Die Auftragsbetr√§ge gelten als netto (ausgenommen anders lautende Bedingungen im Werkvertrag/der Auftragsbest√§tigung). Eine nicht termingerechte Begleichung der gestellten Rechnungen von der Yasiflor GmbH an den K√§ufer/die Bauherrschaft gestellt, berechtigen die Yasiflor GmbH ohne Voranmeldung die Arbeiten sofort und unter Kostenfolge einzustellen. K√∂nnen Arbeiten wegen nicht bezahlen gestellter Rechnungsbetr√§ge, nicht zu Ende gef√ľhrt werden, ist die Yasiflor GmbH berechtigt, daraus resultierende Kosten oder Gewinnverminderungen dem Verursacher (wer der Verursacher ist, ist alleine Ermessenssache der Yasiflor GmbH) in Rechnung zu stellen.

Reklamationen die nicht gekl√§rt sind, berechtigen zu keinen Preisreduktionen, Verg√ľtungsversp√§tungen oder Zahlungsr√ľckbehalten. Es ist der gesamte Rechnungsbetrag zu verg√ľten. Unter 30'000.- Fr. wird keine Bank-/Versicherungsgarantie erstellt oder ausgeh√§ndigt. Ab 30'000.- Fr. wir auf Wunsch des K√§ufers/Bauherrs eine Versicherungsgarantie auf 2 Jahre geleistet. Die Kosten f√ľr diese Versicherungsgarantie wird dem K√§ufer/Bauherrn vollumf√§nglich in Rechnung gestellt. Prozentuale Rechnungsabz√ľge wie zum Beispiel Baureinigung, Bauwesenversicherung, Baureklame usw. werden nicht akzeptiert und k√∂nnen der Yasiflor GmbH nicht in Rechnung gestellt werden und auch nicht dem Rechnungsbetrag abgezogen werden. Ohne separate Regelung in Vereinbarungen wie Auftragsbest√§tigung/Werkvertrag, werden die Dienstleistungen (Personal, Fahrzeuge, Maschinen, Materialien) nach Aufwand in Regie, nach Tarif VSG (Sektion Bern/Solothurn), abgerechnet.

Einzelne Positionen die deklariert sind wie: Kostenschätzung, Annahme, Nach Aufwand, usw. werden nach Tarif VSG (Bern/Solothurn) abgerechnet.

Die Angebote der Yasiflor GmbH werden mengenm√§ssig m√∂glichst genau zusammen gestellt. Werden jedoch einzelne Positions- oder Abrechnungsmengen von einzelnen, mehreren oder allen Positionen √ľberzogen, sind diese gleichwohl vollumf√§nglich zum vereinbarten Einheitspreis zu verg√ľten. Es gibt keine prozentuale √úberschreitungsmenge, welche zu einer Nichtverg√ľtung berechtigt (auch dann nicht, wenn die Submission/Offerte durch dritte erstellt wurde, oder eine Nachkontrolle des Angebots von dritten gefordert wurde). Werden durch den Besteller (Kunde/Bauherr oder deren Vertreter) Mehrmengen bestellt, welche zus√§tzliche Beschaffungs- oder Lieferkosten verursachen, werden diese dem Besteller zus√§tzlich in Rechnung gestellt. Werden durch die Besteller Positionen des Angebotes der Yasiflor Gartenbau GmbH reduziert oder ganz weg gelassen, kann die Yasiflor Gartenbau GmbH den resultierenden Mindergewinn oder dadurch entstandene Kosten vollumf√§nglich dem Besteller in Rechnung stellen. Falsch adressierte Rechnungen, Fehler in den Rechnungen, oder falsche Wortlaute in den Rechnungen, der Yasiflor Gartenbau GmbH an den Besteller, berechtigen zu keinem Zahlungsaufschub der Rechnung/Zahlung (√Ąnderungen die gerechtfertigt sind, m√ľssen sp√§testens 5 Tage nach Erhalt der Abrechnung, mittels Vorschlagskorrekturkopie der Rechnung, bei der Yasiflor Gartenbau GmbH am Hauptsitz eintreffen.

Werden Arbeiten nach Aufwand in Regie rapportiert und abgerechnet,¬† hat der Kunde oder dessen Vertreter die Rapporte t√§glich vom Bauf√ľhrer der Yasiflor GmbH zum Visum zu verlangen. Andernfalls gelten die Rapporte auch ohne Unterschrift des Kunden oder dessen Vertreter, als genehmigt. Die Yasiflor Gartenbau GmbH ist berechtigt, s√§mtliche Materialien, Pflanzen usw. sowie Dienstleistungen von einem durch sie bestimmten Unternehmer als Lieferant oder Unterakkordanten nach eigener Wahl zu beziehen. Auch muss die Yasiflor GmbH dar√ľber keine Ausk√ľnfte gegen√ľber der Bauherrschaft oder sonst jemandem machen. K√∂nnen Produkte, Materialien oder Dienstleistungen, welche genau beschrieben sind, durch ein Konkurrenzprodukt mit √§hnlichen Eigenschaften in Farbe und Form ersetzt werden., darf dies die Yasiflor GmbH auch ohne spezielle Zustimmung des K√§ufers/der Bauherrschaft , nach eigenem Ermessen tun, ohne dass dies f√ľr die Yasiflor GmbH zu irgend einer Preiserm√§ssigung oder anderen Forderung des K√§ufers/der Bauherrschaft verpflichtet.

Der K√§ufer/die Bauherrschaft oder deren Vertreter verpflichten sich, bei allen Besprechungen oder Bausitzungen die Entschl√ľsse und die Begr√ľndung der Entschl√ľsse sofort zu protokollieren und der Yasiflor GmbH innert 24 Stunden schriftlich (Fax/Post) zu zustellen, damit die Yasiflor GmbH diese innert weiteren 24 Std. kontrollieren und im korrekten Fall signiert retournieren kann. Andernfalls gelten die m√ľndlichen Aussagen des zust√§ndigen Verk√§ufers/Bauf√ľhrers der Yasiflor GmbH bei Unstimmigkeiten!

Tief- und Gartenbauarbeiten sind wetterabh√§ngig. Durch diese elementaren Faktoren beeinflusst, hat die Yasiflor GmbH das Recht, Arbeiten welche zu schlechten (Regen, Frost, Schnee, usw.) Witterungsbedingungen ausgef√ľhrt werden sollen, die Arbeiten einzustellen und zu warten, bis die Wetterverh√§ltnisse wieder stimmen. Wann dies ist, ist alleine Ermessenssache der Yasiflor GmbH. Sollen auf Verlangen der Bauherrschaft dennoch Arbeiten erstellt oder Lieferungen ausgef√ľhrt werden, geschieht dies in jedem Falle auf Verantwortung des K√§ufers/der Bauherrschaft und die Yasiflor GmbH ist von Folgesch√§den, ohne schriftliche, vorg√§ngige Abmahnung, von Garantieleistungen entbunden. M√ľssen auf Verlangen der Bauherrschaft Rasen oder Bepflanzungen zu Unzeiten erstellt werden, entf√§llt jegliche Garantieleistung und zus√§tzliche Kosten wie Giessen usw. werden zus√§tzlich nach Aufwand in Regie abgerechnet.

Bei der Erstellung von Rasen empfiehlt die Yasiflor GmbH in jedem Falle ein Vorauflaufherbizid und im Fr√ľhjahr ein Herbizid gegen Hirse anzuwenden. Werden diese zus√§tzlichen Dienstleistungen nicht selbst√§ndig durch den K√§ufer/die Bauherrschaft bei der Yasiflor GmbH bestellt und durch die Yasiflor GmbH ausgef√ľhrt, ist die Yasiflor GmbH betreffend Hirsenbefall oder Unkrautbefall in Rasensaaten von Garantieleistungen entbunden.

Am Ausf√ľhrungstag g√ľltige, nachgef√ľhrte Leitungspl√§ne von folgenden Werken, sind der Yasiflor GmbH mindestens 48 Std. vor Baubeginn, komplett auszuh√§ndigen, oder vom Leitungsersteller klar auf der Baustelle auszustecken und zu erkl√§ren. Fehlen die Grenzpunkte des zu bebauenden Grundst√ľckes hat der K√§ufer/die Bauherrschaft diese durch den Geometer 48 Std. vor Baubeginn, komplett ausstecken und der Yasiflor GmbH erkl√§ren zu lassen. Andernfalls lehnt die Yasiflor GmbH jegliche Verantwortung betreffend zu erstellenden Bauwerken auf dem zu bebauenden Grundst√ľck und Sch√§den an angrenzen Grundst√ľcken hundert prozentig ab.

Sind f√ľr die Erstellung von Bauwerken Baubewilligungen und spezielle Normen notwendig, hat diese der K√§ufer/die Bauherrschaft vorg√§ngig bei der entsprechenden Stelle einzureichen und genehmigen zu lassen. Die Yasiflor GmbH ist unaufgefordert √ľber spezielle Normen und g√ľltiges Baugesuch bereits bei der Offertstellung zu informieren. Wird ein Bauwerk ohne g√ľltige Baubewilligung erstellt, geschieht dies auf hundert prozentige Verantwortung des K√§ufers/der Bauherrschaft.

Es ist der Yasiflor GmbH eine LKW-taugliche Zufahrt zur Baustelle w√§hrend der ganzen Bauzeit zu gew√§hren. Die Ben√ľtzung von fremden Parzellen, Strassen, Wegen usw. muss gew√§hrleistet sein und durch den K√§ufer/die Bauherrschaft vorg√§ngig schriftlich von den Besitzern bewilligt werden.

Gehwegplatten, Verbundsteine, usw. werden ohne spezielle Bestellung des Käufers/der Bauherrschaft direkt an die Fassade verlegt. Dies kann Folgeschäden hervorrufen.

Um Sch√§den zu verhindern, bauen wir auf speziell, schriftlich bestellten Auftrag ein Distanzgewebe unter Kostenfolge ein. Gehwegplatten werden normalerweise gestossen verlegt (ohne spezielle Fugen). Dies kann zu Folgesch√§den f√ľhren. Um Sch√§den zu verhindern, bauen wir auf speziell, schriftlich bestellten Auftrag Kunststoffkreuze unter Kostenfolge ein. Werden diese Bestellungen durch die Bauherrschaft nicht gemacht, ist die Yasiflor GmbH nicht haftbar bei Folgesch√§den.

Auff√ľllungen √ľber 20 cm, welche durch die Yasiflor GmbH ausgef√ľhrt werden sind nur garantiepflichtig, wenn dies speziell, schriftlich, vor Ausf√ľhrung der Arbeiten mit der Yasiflor GmbH vereinbart wurde. Andernfalls ist die Yasiflor GmbH von jeglichen Garantieleistungen entbunden.

Die Yasiflor GmbH geht davon aus, dass s√§mtliche Bauf√ľhrer, Architekten oder √§hnliche, 100 %-tig unterschriftsberechtigt sind und zu 100 Prozent bevollm√§chtigt sind, Entscheide in unbegrenzter, finanzieller H√∂he zu entscheiden und allenfalls in Auftrag zu geben. Andernfalls ist vor Baubeginn eine Liste mit den Handlungsbevollm√§chtigten an die Yasiflor GmbH zu zustellen. Gerichtsstand ist in jedem Fall Schwarzenburg/Belp. Das Bauwerk darf unentgeltlich als Referenz angegeben werden.